篇一：工程招投标与合同管理练习题(带答案)
工程招投标与合同管理课程
练习题(一)
一、单项选择题（每题给出四个备选项，其中只有一个选项是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。）
1、根据法律规定，定金的数额不得超过合同标的额的（ C）
A. 5% B.10%
C. 20% D.25%
2、中标单位确定后，招标单位应在定标之日后的( B )天内发出中标通知书。
A．5B．7 C．10 D．15
3、关于评标委员会成员的义务，下列说法中错误的是（ B）。
A.评标委员会成员应当客观、公正地履行职务
B.评标委员会成员可以私下接触投标人，但不得收受投标人的财物或者其他好处
C.评标委员会成员不得透露对投标文件的评审和比较的情况
D.评标委员会成员不得透露对中标候选人的推荐情况
4、由于承包商执行了监理工程师发布的超过其权限指令，导致施工费用增加，则( A )。
A．业主承担相应的费用
B．业主从监理费中支付给承包商
C．监理工程师承担相关费用
D．承包商执行的是无效指令，不能得到相应的费用补尝
5、需要对施工图设计进行修改时，应经( D )批准。
A．监理工程师和业主
B．监理工程师和初步设计原批准单位
C．监理工程师和上级主管部门
D．监理工程师和原设计单位
6、由于变更需要重新确定价格，而业主与承包商的意见又不能统一时，(A )有权确定一个价格作为执行价格。
A．监理工程师B．业主
C．承包商 D．定额站
7、某隐蔽工程施工部位，承包商未通知监理工程师进行检验就自行隐蔽。监理
工程师指令承包商进行剥露检查后表明该部位的施工质量满足合同规定的要求，则这部分工程的剥露和复原费应由(C )负担。
A．业主 B．监理单位 C．承包商 D．业主的项目经理部
8、公开招标与邀请招标程序上的主要差异表现为( A )。
A．是否进行资格预审 B．是否组织现场考察
C．是否解答投标单位的质疑 D．是否公开开标
9、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准，该厂用其他厂家
生产的水泥换上自己包装后，作为样品与采购方签订水泥供应合同，则该合同属于( A )签订的合同。
A．采取欺诈手段 B．采取胁迫手段
C．超越经营范围 D．无效代理
10、评标委员会成员中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的( C )。
A．三分之一 B．一半C. 三分之二D．五分之二
11、招标投标法规定开标的时间应当是( A )。
A．提交投标文件截止时间的同一时间
B．提交投标文件截止时间的24小时内
C．提交投标文件截止时间的30天内
D．提交投标文件截止时间后的任何时间
12、建设工程委托监理合同的标的是( D )。
A．货物 B．货币 C．劳务 D．工程项目
13、招标投标法规定，中标通知书发出( D )内，中标单位应与建设单位签订
施工合同。
A．10天 B．15天 C．20天 D．30天
14、根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，属于工程建设项目
招标范围的工程建设项目，重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在（ B）人民币以上的，必须进行招标。
A.50万元 B.100万元 C.150万元 D.200万元
15、监理招标的宗旨是对监理( B )的选择
A．资历B．能力
C. 报价D．现场监理人员数量
16、承包商应在索赔事件发生后的( B)内向工程师递交索赔意向通知，声明
将对此索赔事件提出索赔。
A．14天 B．28天 C．56天 D．84天
17、勘察合同履行后，定金应( C )。
A．返还委托方 B．双倍返还委托方
C．抵作勘察费 D．上缴上级主管部门
18、债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债权的担保方式是
( C )。
A．定金 B．留置 C．抵押 D．质押
19、建设单位在( D )合同中承担了项目的全部风险。
A．单价 B．总价可调
C．总价不可调 D．成本加酬金
20、施工合同示范文本规定，( C )是承包方的工作。
A．办理施工临时用地批件
B．组织设计图纸会审
C．向甲方代表提供现场生活的房屋及设施
D．提供施工现场的工程地质资料
二、多项选择题（在每小题列出的五个备选项中有二至五个选项是符合题目要
求的，请将其代码填写在题后的括号内,错选、多选、少选或未选均不得分。）
1、某合同采用抵押作为合同担保方式时，( ABE )可以作为抵押物。
A.房屋 B．机器设备 C．债券 D．股票 E．大型施工机具
2、采用邀请招标方式选择施工承包商时，业主在招标阶段的工作包括( BDE )。
A．发布招标广告 B．发出投标邀请函
C．进行资格预审 D．组织现场考察
E．召开标前答疑会
3、进行施工招标应满足的条件包括( ABDE )。
A．概算已批准 B．有满足施工需要的施工图纸
C．已选择了监理单位 D．建设资金来源已落实
E．已有建筑许可证
4、订立施工合同应具备的条件包括( ABCE)。
A．工程项目已列入年度建设计划
B．具备了施工所需的设计文件和技术资料
C．初步设计已经批准
D．施工图设计已经批准
E．建设资金和主要建筑材料设备来源已落实
5、《施工合同文本》由( ADE )组成。
A．《施工合同协议书》 B．《中标通知书》
C．《工程预算书》 D．《施工合同专用条款》
E．《施工合同通用条款》
6、在施工过程中，导致暂停施工的原因主要有( ACE )。
A．由于发包方违约，承包方主动暂停施工
B．由于承包方违约，发包方提出暂停施工
C．工程师认为有必要而要求暂停施工
D．发包方驻工地代表要求的暂停施工
E．发生意外情况而引起的暂停施工
7、材料采购合同订立的方式有( ABDE )。
A．公开招标 B．邀请招标
C．议标D．直接订购
E．询价、报价、签订合同
8、工程师索赔管理的任务包括( ACE )。
A．公正地处理和解决索赔
B. 进一步补充索赔资料
C．预测和分析导致索赔的原因和可能性
D. 制止承包商提出索赔
E．通过有效的合同管理减少索赔事件的发生
9、公开招标设置资格预审的目的是( BD )。
A．评选中标人
B．减少评标的工作量
C．迫使投标单位降低投标报价
D．优选最有实力的承包商参加投标
E．了解投标人准备实施招标项目的方案
10、施工合同文本有关延期开工的正确规定包括( ACE )。
A．工程师以书面形式通知承包方后，可推迟开工日期
B．工程师在与承包商协商一致后，可推迟开工日期
C．承包商经工程师批准后，可推迟开工日期
D．承包商经书面通知工程师后，可推迟开工日期
E．承包商递交延期开工申请48小时后，可推迟开工日期
11、下列关于评标委员会的叙述符合《招标投标法》有关规定的有（ ABDE）。
A.评标由招标人依法组建的评标委员会负责
B.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数
C.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的二分之一
D.与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会
E.评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密
12、按照索赔事件的性质，可以将索赔划分为( ABCE )索赔。
A．工程变更 B．工程加速 C．工程延误 D．工程延期E．其他索赔
练习题(二)
一、单项选择（每题给出四个备选项，其中只有一个选项是符合题目要求的，
请将其代码填写在题后的括号内。）
1、当施工合同文件中出现不一致时，以( C )为优先解释的依据。
A．合同条件 B．协议条款 C．纪要协议 D．招标文件
2、根据《招标投标法》的有关规定，评标委员会由（C）依法组建。
A.县级以上人民政府 B.市级以上人民政府
C.招标人 D.建设行政主管部门
3、进行施工中间验收后，监理工程师在24小时内既未在验收记录上签字，也未
提出任何不合格的修改意见，则承包商( A )。
篇二：2014年4月工程招标与合同管理重点资料06289
2014年4月工程招标与合同管理重点资料06289
一、单项选择题（每小题1分， 20分） 1、进度控制的主要措施有组织措施、技术措施、合同措施、经济措施和信息管理措施。
2、建筑市场的主体：建筑产品需求者、建筑产品生产者、建筑中介组织。
3、建设法规调整对象就是发生在各种建设活动中的各种社会关系。它包括建设活动中所发生的行政管理关系、经济协作关系及其相关的民事关系。
4、我国建设法规体系，是以建设法律为龙头，建设行政法规为主干，建设部门规章和地方法规、规章为枝干而构成的。
5、国家重点建设项目的邀请招标，应当经国务院发展计划部门批准，地方重点建设项目的邀请招标应该经各省，自治区，直辖市人民政府批准。
6、投标保证金一般不得超过投标总价的2%，最高不得超过80万元人民币。工程质量保修金一般为合同价款的3%~5%。预付款为5%~15%。
7、投标保证金有效期到签订合同或提供履约保函为止，通常为3~6个月，一般应超过投标有效期的28天。
8、由于在开标过程中部分投标书被确认为废标，有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。
9、评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济方面专家不得少于成员总数的三分之二。 10、澄清问题的答复作为投标文件的组成部分。但不允许更改投标报价或投标文件的实质性内容。质量、工期、报价不能改。
11、评标方法：经评审的最低投标价法、综合评估法。 12、招标人可以授权评标委员会直接确定中标人。 13、当招标文件规定有履约保证金或履约保函时，中标人应在规定期限内及时提交，否则也将被视为放弃中标而被没收投标保证金。
14、中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，同时通知未中标人，并与中标人在30个工作日之内签订合同。
15、招标人与中标人签订合同后5个工作日内，应向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。
16、代理的种类：委托代理、法定代理、指定代理。
17、无权代理三种情况：没有合法的授权行为、代理行为超越授权范围、代理权已经消灭后的行为。
18、诉讼时效可分为：一般诉讼时效和特殊诉讼时效。
19、《民法通则》规定下列诉讼时效期间为1年：身体受到伤害要求赔偿的，出售质量不合格的商品未声明的，延付或者拒付租金的，寄存财务被丢失或者损毁的。同时《合同法》还规定国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或者申请仲裁的期限为4年；超过 20年的，法院不予保护。
20、无效合同的确认权归合同管理机关和人民法院。
21、保证属于人的担保范畴，它不是用特定的财产提供担保，而是以保证人的信用和不特定的财产为他人债务提供担保。
22、保证人必须是主合同以外的第三人，保证必须是债权人和债务人以外的第三人为他人债务所作的担保，债务人不得为自己的债务作保证。
23、质押分为动产质押和权利质押。
24、诉讼不同于仲裁的主要特点在于，不必以当事人的相互同意为依据。
25、因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。
26、工程验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。
27、工程未经竣工验收或未通过发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担。
28、承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查。
29、发包人接到竣工验收的报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可 或提出修改意见。
30、因不可抗力事件导致的费用按有关规定由双方分别承担，工期应顺延。
31、在引起索赔事件第一次发生之后的28天内，承包人将他的索赔意向以书面形式通知工程师，同时将1份副本呈交发包人
32、索赔报告一定要在索赔事件发生后的有效期（28天）内报送，过期索赔无效。
二、多项选择题（每小题1分，共5分）
1、建设项目的实现要受到多方面的限制：时间约束、资源约束、质量约束、空间约束。 2、建设项目按投资建设的用途划分生产性建设项目、非生产性建设项目。按资金来源可分为国家预算拨款项目、银行贷款项目、法人投资项目、外商项目。 3、施工项目目标控制：进度控制、质量控制、安全控制、成本控制。
4、建设法规体系的构成：建设法律、建设行政法规、建设部门规章、地方性建设法规、地 方建设规章。
5、招投标交易的特征：平等性、竞争性、开放性。
6、招投标活动的原则：公开原则、公平原则、公正原则、诚实信用原则。
7、招标代理资质条件：⑴机构的营业场所和资金情况⑵技术、经济专业人员数量、职称和工作经验情况⑶机构在招标代理方面的工作业绩。
8、招标方式分为：公开招标、邀请招标、议标和两阶段招标。
9、法律关系的主体内容：.国家机关、经济组织、事业单位、社会团体、经济组织的内部机构、农村承包经营户,个体工商户、公民。
10、经济法律关系客体类型：物、经济行为、智力成果、财。
11、代理权滥用：自己代理、双方代理、恶意代理。
12、债因履行、抵消、提存、混同而消灭。
13、债的发生根据：合同、侵权行为、不当得利、无因管理。
14、合同订立的原则：自愿原则、守法原则、诚实信用原则、公平原则。
15、合同争议的处理方法有：和解、调解、仲裁、诉讼。
16、合同生效三种情形：成立生效、批准登记生效、约定生效。
17、不可以作为保证人的：国家机关不得作为保证人但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外⑵学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不得为保证人⑶企业法人的分支机构、职能部门不得为保证人，但企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。
18、《建设工程施工合同》由协议书、通用条款、专用条款三部分以及三个附件组成。三个附件分别为承包人承揽工程项目一览表、发包人供应材料设备一览表和工程质量保修书。
19、协议书内容中组成合同的文件包括：⑴本合同协议书⑵中标通知书⑶投标书及其附件⑷本合同专用条款⑸本合同通用条款⑹标准、规范及有关技术文件⑺图纸⑻工程量清单⑼工程报价单或预算书。
20、按索赔的依据分类：合同内索赔、合同外索赔、道义索赔。按索赔有关当事人分类：承发包人之间的索赔，总承包与分包商索赔，承包人与供货商索赔，承包人与保险公司运输公
司索赔。按索赔的处理方式分类：单项索赔，总索赔。
21、对索赔依据的要求：真实性、全面性、关联性、及时性、具有法律证明效力。
22、常用的计算工期索赔的方法有：网络图分析法、对比分析法、劳动生产率降低计算法、简单累加法。 23、反索赔的原则：⑴以事实为依据⑵以合同法和法律为准绳⑶实事求是地认可合理的索赔要求⑷反驳拒绝不合理的索赔要求⑸按合同法的原则公平合理地解决索赔问题。
24、工程款支付包括：工程预付款、工程进度款、竣工结算款、保修金。
三、名词解释（每小题3分，共15分）
1、项目：是在规定的时间内由专门组织起来的人员来完成的一次性工作。
2、项目管理：是在一个确定的时间范围内，为了完成既定的目标，通过特殊形式的临时性组织运行机制，通过有效的计划、组织、领导与控制，充分利用既定有限资源的一种系统管理方法。
3、项目后评价：对已完项目的目的、执行过程、效益、作用和影响进行系统、客观的分析，通过检查总结，确定项目预期的目标是否达到、项目是否合理有效、项目的主要指标是否实现。
4、招标：招标人事前公布工程、货物或服务等发包业务的相关条件和要求，通过发布公告或发出邀请函等形式，召集自愿参加竞争者投标，并根据事前规定的评选方法选定承包商的市场交易活动。
5、投标：有时也叫报价，即承包商作为卖方，根据建设单位招标条件的要求，提出完成发包业务的方法、措施和报价，竞争取得项目承包权的活动。
6、建设工程招标代理：建设单位将建设工程招标事务，委托给具有相应资质的中介服务机构，由该机构在招标人授权范围内，以招标人的名义，独立组织建设工程招标活动，并由建设单位接受招标活动的法律效果的一种制度。
7、交钥匙工程：建设单位提出项目投资和使用要求及竣工、交付使用期限，项目的可行性研究、勘察设计、材料和设备采购、施工安装、生产准备和试生产、交付使用，均由一个总承包商负责承包。
8、公开招标：招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或其他组织投标，并通过国家指定的报刊、广播、电视及信息网络等媒介发布招标公告，有意的投标人接受资格预审、购买招标文件，参加投标的招标方式。
9、邀请招标：又称为有限竞争性招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或其他组织投标。
10、竣工：建设项目按计划文件规定的内容和标准全部完成，并按规定将工程内外全部清理完毕。
11、两阶段招标：在工程招标投标时将技术标和商务标分阶段评选，先评技术标，被选中技术标的单位，才有权参加商务标的竞争。
12、项目报建：建设单位在工程开工前一定期限内向建设行政主管部门（或由建设工程招标投标管理机构代管）申报工程项目，办理项目登记手续。
13、投标保证金：招标人为了防止发生投标人不递交招标文件，递交毫无意义或未经慎重考虑的投标文件，投标人中途撤回投标文件或中标后不签署合同等情况的发生而设定的一种担保形式。
14、法律关系：法律规范在调整人们行为的过程中形成的权利与义务关系，是由法律关系主体、法律关系客体和法律关系内容三个要素构成。
15、经济法律关系的主体：在经济活动管理协调过程中独立享有经济权利和承担经济义务的当事人。
16、经济法律关系的内容：经济法律关系的主体享有的经济权利和承担的经济义务。
17、经济法律关系的客体：经济法律关系主体享有经济权利和承担经济义务所共同指向的对象。
18、代理：代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施的民事法律行为。
19、法定代理：代理人依照法律的直接规定实施法律行为而产生的代理关系。
20、指定代理：代理人按照人民法院或指定单位的指定，实施法律行为而产生的代理关系。
21、债：是按照合同约定或依照法律规定,在当事人之间产生的特定的权利和义务的关系。
22、合同：民事主体之间关于设立、变更和终止民事关系的协议。
23、不当得利：没有法律或合同依据，有损他人而取得的利益。
24、无因管理：既未受人之托，也不负有法律规定的义务，而是自觉为他人管理事务的行为。
25、行纪合同：是行纪人以自己的名义为委托人从事贸易活动、委托人支付报酬的合同。
26、居间合同：居间人向委托人报告订立合同的机会或者提供订立合同的媒介服务，委托人支付报酬的合同。
27、要约：是希望和他人订立合同的意思表示。
28、要约邀请：希望他人向自己发出要约的意思表示。
29、承诺：合同当事人一方对另一方发来的要约，在要约有效期限内，作出完全同意要约条款的意思表示。
30、无效合同：带有欺诈胁迫，恶性串通，损害国家利益，损害社会公众利益，违反法律行政法规的强制性规定。
31、可变更合同：合同部分内容违背当事人的真实意思表示，当事人可以要求对该部分内容的效力予以撤销的合同。
32、可撤销合同：虽经当事人协商一致，但因非对方的过错而导致一方当事人意思表示不真实，允许当事人依照自己的意思，使合同效力归于消灭的合同。
33、抗辩权：就是一方当事人有依法对抗对方要求或否认对方权力主张的权力。
34、代位权：因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成伤害，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代为行使债务人的债权。
35、撤销权：债权人对于债务人危害其债权实现的不当行驶，有请求人民法院予以撤销的权利。
36、合同的担保：法律规定或者由当事人双方协商约定的确保合同按约履行所采取的具有法律效力的一种保证措施。
37、保证：保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约履行债务或者承担责任的行为。
38、抵押：是债务人或第三人不转移对抵押财产的占有，将该财产作为债权的担保。
39、动产质押：债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。
40、留置：债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按合同约定期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿的担保形式。
41、定金：是合同当事人约定一方向对方给付定金作为债券的担保形式。
42、合同的变更：合同依法成立后，在尚未履行或尚未完全履行时，当事人双方经协商依法对合同的内容进行修订或调整所达成的协议。
43、合同的转让：当事人一方将合同的权利和义务转让给第三人，由第三人接受权利和承担义务的法律行为。
44、合同的终止：合同当事人之间的合同关系由于某种原因不复存在，合同确立的权利义务消灭。
45、违约责任：合同当事人违反合同约定，不履行义务或者履行义务不符合约定所承担的责任。
46、仲裁裁决执行：即仲裁裁决的强制执行，是指法院经当事人的申请，采取强制项措施将裁决书的内容付诸实现的行为和程序。
47、仲裁：发生争议的双方当事人，根据其在争议发生前后所达成的协议，自愿将争议提交中立的第三者进行裁判的争议解决制度和方式。
48、诉讼：人民法院在当事人和其他诉讼参与人参加下，审理和解决民事案件的活动以及在这种活动中产生的各种民事关系的总和。
49、专用条款：是对通用条款规定内容的确认与具体化，它的大小条目号与通用条款相一致，是合同双方根据企业实际情况和工程项目的具体特点，经过协商达成一致的内容。
50、缺陷通知期：相当于国内工程交工后的质量保修期，它是指工程师通知承包商修复工程缺陷的期间。
51、保留金：是业主在支付期中款项时扣发的一种款额；在整个接收证书签发之后和最迟的工程缺陷通知期到期之后两次返还给承包商。
52、《施工合同条件》：是FIDIC编写的适用于土木建筑工程施工和设备安装的标准化合同格式。
53、平行发包：又称分别发包，是指发包人根据工程项目的特点、项目进展情况和控制目标的要求等因素，将项目按照一定原则分解，分别发包给不同的承包人，各个承包人分别与发包人签订施工合同。
54、施工总承包：发包人将全部施工任务发包给一个承包人或由多个承包人组成的施工联合体，经发包人同意，承包人可以根据需要将施工任务的一部分分包给其他符合资质的分包人。
55、施工总承包管理：发包人与某个具有丰富施工管理经验的单位或联合体签订施工总承包管理协议，负责整个项目的施工组织与管理。
56、固定总价合同：价格是以图纸及规定、规范为基础，工程任务和内容明确，发包人的要求和条件清楚，合同总价一次包死，固定不灭。
57、风险：客观存在能导致损失，但发生与否又不能确定的现象。
58、索赔：是在合同实施过程中，合同当事人一方因对方违约，或其他过错，或无法防止的外因而受到损失时，要求对方给予补偿的活动。
59、施工索赔：是在施工过程中，承包人根据合同和法律的规定，对并非由于自己的过错所造成的损失，向发包人提出经济或时间上要求补偿的活动。
60、不可预见因素：承包人在开工前，根据发包人提供的工程地质勘探报告及现场资料，并经过现场调查，都无法发现的地下自然或人工障碍。
61、合同缺陷：所签订的施工合同进入实施阶段才发现的、合同本身存在的现时已不能再作修改或补充的问题。
62、单项索赔：采取一事一索赔的方式，即在每一件索赔事项发生后，报送索赔通知书，编报索赔报告，要求单项解决支付，不与其他索赔事项混在一起。
63、总索赔：又称综合索赔、一揽子索赔，是指承包人在工程竣工结算前，将施工过程中未解决的或承包人对发包人答复不满意的单项索赔集中起来，综合提出一份索赔报告，一起索赔。
64、风险管理：为了达到一个组织的既定目标，而对组织所承担的各种风险进行管理的系统过程。
四、简答题（每小题6分，共30分）
1、项目的特征。
⑴一次性⑵独特性⑶目标的明确性⑷项目活动的整体性⑸组织的临时性和开放性⑹开发与
篇三：工程招标与合同管理(真题复习)
真题复习建设工程招投标与合同管理（考点全覆盖）
一、 选择题
1．承包人仅提供劳务而不承担供应任何材料的义务，此种承包方式称为（ A ）。
A、包工不包料B、统包
C、包工部分包料 D、包工包料
2．根据我国有关规定，凡在我国境内投资兴建的工程建设项目，都必须实行（A ），接受当地建设行政主管部门的监督管理。
A、报建制度B、监理制度
C、工程咨询D、项目合同管理
3．若业主拟定的合同条件过于苛刻，为使业主修改合同，可准备“两个报价”，并阐明，若按原合同规定，投标报价为某一数但倘若合同作某些修改，则投标报价为另一数值，即比前一数值的报价低一定的百分点，以此吸引对方修改合同。但必须先按招标文件要求估算的价格而不能只报备选方案的价格，否则可能会被当作“废标”来处理，此种报价方法称为（ B）
A、不平衡报价法 B、多方案报价法
C、突然袭击法D、低投标价夺标法
4．根据我国《施工合同文本》规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过（ B ）约定承发包双方的权利和义务。
A、通用条款B、专用条款
C、监理合同D、协议书
5．某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则对重新检验的费用和工期的处理表述正确的是( D)。
A．费用由工程师承担，工期由承包方承担
B．费用由承包方承担，工期由发包方承担
C．费用由承包方承担，工期由承发包双方协商
D．费用和工期均由承包方承担
6．编制工程施工招标标底时，分部分项工程量的单价为直接费。直接费以人工、材料、机械的消耗量及其相应价格确定；间接费、利润、税金按照有关规定另行计算。此种方法称为：（ A）
A、工料单价法 B、综合单价法
C、清单计价法 D、其他方法
7．《合同法》规定：“当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。”这被称为：(B )。
A、同时履行抗辩权 B、后履行一方享有的抗辩权
C、先履行一方享有的抗辩权D、不安抗辩权
8．（A ）是当事人—方向另一方作出的以一定条件订立合同的意思表示（ A ）
A、要约 B、承诺 C、留臵D、定金
9．合同的（ A ）是指合同双方或多方当事人已就合同的主要条款达成合意而被法律认为合同已经客观存在。
A、成立 B、订立 C、质压 D、定金
10．（ A ）是债务人或第三人将其动产或者权利作为担保物的合同担保方式。
A、质押 B、定金 C、债务的免除 D、债务的混同
11．（D ）承包方式的基本做法是按工程实际发生的直接成本(直接费)，加上商定的企业管理费(间接费)、利润和税金
来确定工程总造价。它主要适用于签约时对工程的情况和内容尚不清楚、工程量不详(如采用设计一施工连贯式的承包方式，签约时尚无施工图纸及详细设计文件)的情形，如紧急工程、抢险救灾工程、国防工程等。
A、固定总价合同B、计量估价合同
C、单价合同 D、成本加酬金合同
12．《建设工程施工合同（示范文本）》中，能够构成设计变更的事项包括：(ABC)
A、更改工程有关部分的标高、基线、位臵和尺寸
B、增减合同中约定的工程量
C、改变有关工程施工时间和顺序
D、法院要求停止施工
E、仲裁机关要求停止施工
13．《建设工程施工合同（示范文本）》中，因以下原因造成的工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：( BCDE )。
A、承包人未能按合同约定质量标准施工
B、发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行
C、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行
D、设计变更和工程量增加
E、一周内非因承包人的原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时
14．《建设工程施工合同（示范文本）》中，属于发包人的义务有：（ ABC）
A、负责土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗
留问题。
B、将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，并保证施工期间的需要。
C、开通施工现场与城乡公共道路的通道以及专用条款约定的施工现场内的主要交通干道，满足施工运输的需要，保
证施工期间的道路畅通。
D、向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应统计报表。
E、按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。
15．保证人要对债务人不履行合同的行为承担责任，因此，《担保法》规定，具有清偿能力的法人、其他组织或公民才可以
充当保证人。以下不得做保证人的单位有：（ABCD ）
A、国家机关(经国务院批准的为使用外国政府或国际经济组织的贷款进行转贷的政府行政法人可以做担保人)；
B、学校、幼儿园、医院等公益事业单位；
C、社会团体；
D、企业法人的分支机构、职能部门(没有法人的书面授权)。
E、银行
16．合同终止即合同权利义务的终止，是指合同当事人之间的债权债务关系归于消灭而不复存在。合同终止可能是当事人
双方均履行完约定义务后的正常终止，也可以是在双方约定的义务未履行完时，由于某一事件的发生而被迫终止。《合同法》规定了如下几种合同终止的情况：（ ABCDE ）
A、债务已经按照约定履行 B、合同解除C、债务相互抵销
D、债务人依法将标的物提存 E、债权人免除债务
17．有下列（ ABCD ）情况，标书可判为无效标书.
A、投标人未按时参加开标会
B、投标书主要内容不全或与本工程无关，字迹模糊辨认不清，无法评估
C、标书情况汇总表与标书相关内容不符
D、标书情况汇总表经涂改后未在涂改处加盖法定代表人或其委托代理人印鉴
E、数据和文字清晰
18．评审资格预审文件时，评审内容主要包括：（ABCDE ）
A、法人资格 B、商业信誉
C、财务能力 D技术能力 E、施工经验
19．编制工程施工招标标底的主要依据包括：（ ABDE）
A、招标文件 B、市场价格信息 C、投标文件
D、工程施工图纸、编制标底价格前的施工图纸设计交底
E、工程建设地点的现场地质、水文以及地上情况的有关资料，施工组织设计或施工方案等
20．招标人自行办理招标事宜，应当具有编制招标文件和组织评标的能力，具体包括：（ABCDE ）
A、具有项目法人资格(或者法人资格)
B、具有与招标项目规模和复杂程度相适应的工程技术、概预算、财务和工程管理等方面专业技术力量；
C、有从事同类工程建设项目招标的经验
D、设有专门的招标机构或者拥有3名以上专职招标业务人员
E、熟悉和掌握招标投标法及有关法规规章
21．工程施工任务必须发包给持有（AB ）的施工企业。
A、营业执照 B、相应资质等级证书 C、投标文件
D、招标文件 E、施工组织设计
22．在施工安装阶段承包中，还可依承包内容的不同细化为：( ABC )三种方式。
A.包工包料 B.包工部分包料
C.包工不包料D.建造—经营—转让承包
E.建设全过程承包
23．《合同法》规定合同无效的情形有（ABCDE）
A、一方以欺诈、胁迫手段订立合同，损害国家利益
B、恶意串通，损害国家、集体或第三人利益
C、以合法形式掩盖非法目的
D、损害社会公共利益
E、违反法律、行政法规的强制性规定
24．国外的可行性研究，依研究的任务和深度通常分为三个阶段：（ABC）
A、机会研究 B、可行性初步研究
C、可行性研究D、概算 E、预算
25．按我国现行规定，建设项目可行性研究的主要内容包括（BCDE ）
A、预算 B、经济效果评价C、产品成本估算
D、投资估算和资金筹措 E、环境保护
26．（A ）是依据法律的规定或合同的约定，合同当事人一方(债权人)有权留存所占有的对方的财产，以保扩自己的合法权益。
A、留臵 B、定金 C、抵押 D、债权人免除债务
27．（ D）是指当事人一方依法将其合同权利和义务的部分或者全部转让给第三人的法律行为。
A、合同的变更 B、合同的订立
C、合同的终止 D、合同的转让
28．（ C ）是指合同当事人之间的债权债务关系归于消灭而不复存在。
A、合同的变更 B、合同的订立
C、合同的终止 D、合同的转让
29．设备材料采购中，在国际上通过公开的广泛征集投标者，引起投标者之间的充分竞争，从而使项目法人能以较低的价
格和较高的质量获得设备或材料，这种招标方式叫做（ A）
A、国际竞争性招标 B、有限国际竞争性招标
C、询价采购 D、直接订购
30．当一个工程项目总报价基本确定后，通过调整内部各个项目的报价，以期既不提高报价、不影响中标，又能在结算时
得到较为理想的经济效益，这种报价技巧叫做（ D）
A、根据中标项目的不同特点采用不同报价
B、多方案报价法
C、可供选择的项目的报价
D、不平衡报价法
31．建设项目总承包招投标，实际上就是（ B ）。
A、按照合同有关条款 B、项目全过程招投标
C、勘查设计招投标D、材料、设备供应招投标
32．索赔必须以（ D）为依据。
A、工程预算B、结算资料C、工程变更D、合同
33．建设单位在（ A）合同中承担了项目的全部风险。
A、成本加酬金 B、单价C、总价可调D、总价不可调
34．编制工程施工招标标底时，分部分项工程量的单价为全费用单价。全费用单价综合计算完成分部分项工程所发生的直
接费、间接费、利润、税金。工程量清单计价法的单价主要采用此种方法，被称为：（ B）。
A、工料单价法 B、综合单价法
C、定额法D、其他方法
35．“当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求。一方在对方履行债务
符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求。”这被称为：（ A ）
A、同时履行抗辩权
B、异时履行抗辩权
C、后履行一方享有的抗辩权
D、不安抗辩权
36．（ B ）是指受要约人同意要约的意思表示。
A、要约 B、承诺C、留臵 D、定金
37．（ C）是合同当事人一方为了证明合同的成立和保证履行合同，按合同规定在合同履行前预先向对方给付的一定数
额的货币。
A、留臵 B、承诺C、定金 D、要约
38．( B )是指承包人提出的索赔要求虽然在合同条件中没有相应的文字规定，但可以根据合同的某些条款的含义推断
出承包人有索赔权。这种索赔要求同样有法律效力，有权得到相应的经济补偿。
A、合同中明示的索赔B、合同中默示的索赔
C、工期索赔 D、道义索赔
39．根据法律规定或当事人约定合同是否应采取特定的形式来划分。必须采取特定形式的为（ A）。
A、要式合同 B、不要式合同
C、单务合同 D、无偿合同
40．（ B ）就是按商定的总价承包工程项目。它的特点是以施工图纸及工程说明书为依据，明确承包内容和计算包价，并
一次包死。在执行过程中，除非发包人要求变更原定的承包内容，承包人一般不得要求变更承包价。
A、计量估价合同 B、固定总价合同
C、单价合同 D、成本加固定百分比
41．（ D）是在合同履行过程中，当事人一方就对方不履行或不完全履行合同义务，或者就可归责于对方的原因而造成
的经济损失，向对方提出赔偿或补偿要求的行为。
A、变更 B、终止 C、反索赔 D、索赔
42．材料采购合同的订立方式有：（ABCD ）
A、公开招标 B、邀请招标 C、询价、报价、签订合同
D、直接订购 E、抵押
43．保证的方式包括：（ DE ）两种。
A、社会救济基金 B、养老保险基金
C、国家福利基金 D、一般保证 E、连带保证
44．施工合同订立应具备的条件是：（ BCDE ）
A、竣工结算文件已编制完成
B、工程项目已经列入年度建设计划
C、有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料
D、建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实
E、招标工程中标通知书已经下达
45．合同的履行应遵循诚实信用原则全面履行约定的义务。如果当事人只履行合同约定的部分义务，则属于部分履行或不
完全履行。如果当事人完全没有履行合同约定的义务，则属于合同未履行或不履行合同。当事人在遵循诚实信用原则履行合同的过程中应尽的基本义务有：（ABC ）
A、通知B、协助 C、保密
D、债务的免除E、债务的丢失
46．通常情况下，下列施工招标项目中应放弃投标的是：（ ABCD ）。
A、本施工企业主营和兼营能力之外的项目
B、工程规模、技术要求超过本施工企业技术等级的项目
C、本施工企业生产任务饱满，而招标工程的盈利水平较低或风险较大
D、本施工企业技术等级、信誉、施工水平明显不如竞争对手的项目
E、本施工企业在类似项目施工中信誉非常好的项目
47．建设工程施工招标的条件有：( ABCDE)。
A.招标人已经依法成立
B.初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准
C.招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准
D.有相应资金或资金来源已经落实
E.有招标所需的设计图纸及技术资料
48．《建设工程施工合同（示范文本）》的组成包括(ABD )等。
A、协议书B、通用条款C、结算报告
D、专用条款 E、预算书
49．“三通，一平”是指：（ ABCD）
A、施工场地平 B、施工场地路通
C、给排水通D、电通 E、通信通
50．按我国现行规定，建设项目可行性研究的主要内容包括（BCDE ）
A、竣工决算 B、经济效果评价 C、产品成本估算
D、投资估算和资金筹措 E、环境保护
51．招标公告是一种（ C）
A、要约B、承诺 C、要约邀请D、合同
52．承包人只负责提供施工所需的全部人工和一部分材料，其余部分则由建设单位或总包单位负责供应，此种承包方式称为（ B ）
A、包工包料 B、包工部分包料 C、包工不包料 D、包清工
53．一个建设项目建设全过程或其中某个阶段的全部工作，由一个承包单位负责组织实施。这个承包单位可以将若干专业性工交给不同的专业承包单位去完成，并统一协调和监督它们的工作。在一般情况下，建设单位(业主)仅与这个承包单位发生直关系，而不与各专业承包单位发生直接关系。该承包方始称为（ B）
A、分承包 B、总承包 C、阶段承包 D、专项承包
54．当工程内容明确，工期较短时，发包人宜采用（ B）合同。
A、总价可调B、总价不可调 C、单价D、成本加酬金
55．竣工结算在（ C ）之后进行。
A、施工全部完毕 B、保修期满 C、竣工验收报告批准D、装修完毕
56．在施工中由于（ B）原因导致工期延误，承包人应当承担违约责任。
A、不可抗力 B、承包人的设备损坏 C、设计变更D、工程量变化
57．任何一个项目的投标报价都是一个系统工程，必须遵循一定程序。在研究招标文件后，接下来要( A )。
A、调查招标环境 B、确定投标策略 C、办理资格审查 D、进行投标计算
58．采用工程量清单计价法的项目招投标过程中，投标单位在投标报价中，应按招标单位提供的工程量清单的每一单项计算填写单价和合价，在开标后发现投标单位没有按招标文件的要求填写，则（ B ）
A、允许投标单位补充填写 B、视为废标
C、认为此项费用已包括在工程量清单中的其他单价和合价中
D、由招标人退回投标书
59．在设备购臵评标中，采用技术规格简单的初级商品，由于其性能质量相同，可把价格作为唯一尺度，将合同授予（ C ）的投标者。
A、报价适中 B、报价合理 C、报价最低 D、报价最高
60．在施工中出现非承包商原因的窝工现象，承包商自有设备可按（ C ）计算索赔费用。
A、施工机械台班费B、施工机械台班折旧和设备使用费
C、施工机械台班折旧费 D、施工机械市场租赁费
61．通常把承包商向业主提出的为了取得（ C ）的要求称为"施工索赔"。
A、施工损失和利润损失 B、超额利润或工期延误
C、经济补偿或工期延长 D、经济补偿和工期延长
62．当建设工程施工合同因工程价款结算引起双方当事人发生争议而通过仲裁机构裁决后，如果当事人一方不执行，另一方当事人可以向( B)人民法院申请强制执行。
A．合同签订地 B．工程所在地 C．发包人住所地 D．承包人住所地
1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的（ C ）关系。
A、债权人与债务人 B、代理人与被代理人
C、权利与义务 D、法人与自然人
2、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（ A ）赔偿。
A、施工企业 B、施工企业的法定代表人
C、施工企业的项目经理 D、具体的施工人员
免费论文网友情提示：本网站所有内容为共享上传提供，不涉及任何商业利益，本站对此不承担任何保证责任！
Copyright © www.csmayi.cn Corporation, All Rights Reserved 共享时代 共享你我他 版权所有