篇一：不锈钢工程合同书
装 饰 工 程 合 同 书
甲方单位: _________________________________________
乙方单位：___________________________________________
(工程名称)__工程委托乙方施工，该工程
根据甲乙双方具体情况订立本合同，共同执行。
一、 工程地址：_蒋庄煤矿生活区幼儿园___________________
一、
二、
三、
四、 承包方式：包工包料_（楼梯主管、横管、站柱为直径51mm圆管，楼顶护工程数量：约计130米，单价180元/米________________ 结算依据：按成品每米结算____________________________ 工程造价：_约计2.4万元___________________________
栏主管为直径63mm圆管，小竖管均为直径22圆管，厚度为0.9mm）
五、 开工前工地一切影响施工障碍之物，由甲方负责清理，并提供施工水、电。
六、 施工单位必须根据图纸和预算内容施工，如有变更要经双方同意，签字后方可施工， 工程竣工后经双方验收合格后交付甲方使用。
七、 施工前甲方按工程总造价的40%付给施工单位作备料款，在施工中期付给施工单位55 %作工程进度款，剩余部分5%竣工验收后付清，否则按银行贷款计取利息。
八、 施工期限 年月日起至 年 月 日竣工。
九、
附注项目：施工期间，造成的一切安全责任由乙方负责。
甲方：监督单位：
乙方：施工单位：
年月日
篇二：不锈钢施工承包合同书
不锈钢制作及安装施工合同书
（以下简称甲方）
建设单位：
（以下简称乙方）
施工单位： 陈文财
为了明确双方责任，分工协作，互相配合，根据国家有关规定，工程承包具体情况，经双方协商一致，签订本合同。
第一条：工程名称： 中卫市医院
第二条：工程范围：不锈钢制作及安装
第四条：承包方式： 清工
1、 工程造价按元/ ㎡,面积暂定 ㎡， 总造价人民币 元（大写）
如实际施工有增、减凭图纸变更通知及双方签证，决算时按实际平方计算。
第五条：工程承包范围包括：不锈钢架子及安装。
第六条：工程结算
1、本合同订立生效后三日内，乙方进厂支付 万元。
2、不锈钢材料进场开始制作前，付总价的计 万元。
3、不锈钢框架焊接完毕，安装前付总价的计 万元。
4、工程完工验收合格后，甲方一次性支付乙方工程款计万元
5、因甲方拖欠预付款和进度款，而影响施工进度，造成乙方停工、窝工损失的除顺延工期外，还应由甲方承担相应的经济损失。
6、所有工程款必须汇入乙方指定账户。
第七条：工程质量验收
1、乙方必须严格按照施工图纸、说明和相关规范精心施工，确保质量，施工中因施工责任造成不合质量要求，甲方必须及时提出，乙方应保证质量，负责返工修补，由乙方无偿保修一年（本工程由甲方单位人员验收组织为准）。
2、甲方按施工图纸、说明及国家有关规定进行验收，竣工前乙方提出交工通知书，甲方接到通知书后应在五日内组织人员进行验收，并签具验收证明，逾期按合格检定。（竣工验收合格后甲方方可使用，未经验收，甲方擅自使用则视为工程验收合格）。
第八条：施工准备：施工前甲方应尽力协助乙方施工安装，并做好场地三通一平、施工图纸会审及相关事宜。开工前甲方须办妥选址、规划、工程开工报告及施工许可证等手续.
第九条：补充条款
第十条：合同生效及分数
1、本合同自双方签字盖章收到备料款后即生效，至工程竣工及价款结清后失效。
2、本合同正本贰份，双方各执一份；副本贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。本合同所属的方案图、施工图、履行本合同具有法律效力。
第十一条：附则
1、本工程甲方指派同志，乙方指派 同志，为现场施工负责协调解决施工中有关事宜。双方指派人员所签发的有关工程联系单、验收单、结算单通知等具有法律效力。
2、贯彻国家安全生产的有关规定，确保安全施工.如施工中发生工伤事故及经济损失，由乙方负责。
3、一方擅自中止合同，须按经济合同法规办理或向任何乙方所在地人民法院起诉。
甲方（盖章） 乙方（盖章）
代表（签字） 代表（签字）
甲方负责人电话乙方负责人电话
年月日
篇三：不锈钢工程承包合同
安居乐园不锈钢工程承包合同
发包人： 湖南省安居乐置业发展有限公司 （以下简称甲方） 承包人： 金科不锈钢有限公司 （以下简称乙方）
甲方因工程建设需要，现将安居乐园家居建材广场不锈钢工程发包给乙方，依据《中化人民共和国合同法》有关规定，甲乙双方本着平等、公平、互利、公正、诚信的原则，签订本合同。
一、 工程概况
1．工程地点：岳麓区观沙岭安居乐园家居建材广场；
2．承包范围：安居乐园家居建材广场广场车道不锈钢护栏；
3．承包方式：大包工不锈钢护栏元/米（包括制作、运输、安装、损耗、税、利润、开票等）；
4．材料：不锈钢护栏型材为国标76×1.2圆管、51×1.0圆管、32×0.8圆管、90不锈钢圆球以上均为实际厚度；
5．结算方式：按实际竣工工程量结算；
6．工期：合同签订之日起至2004年9月30完工，由于甲方原因，造成工期推迟，经甲方签证认可，工期顺延；
7．工程验收：工程竣工后三天内，乙方向甲方提交验收申请，甲方在一周内会同监理方、乙方三方共同验收；
8．按图施工，竖管与竖管内空为1100mm，下空为150mm。
二、 质量
1．乙方必须按合同要求的器重材料制作、安装；
2．如乙方所提供的材料达不到合同约定的，甲方有权要求乙方无条件更换，所发生费用由乙方承担；
3．乙方应向甲方提供产品的出厂合格证；
4．工程维修：
a． 工程竣工验收经甲方、乙方和监理方验收不合格的，乙方应甲方指定
的时间内进行返工，所造成的费用由乙方承担；
b．本工程的保修期限为壹年，在保修期内如出现质量问题由乙方负责并及时维修，甲方有权自行维修，所发生的费用的费用由乙方负担。
三、 付款方式
货款在工程经甲方、监理验收合格完工后，一星期内一次性付清。
四、 违约责任
1．甲方应合同规定的时间内向乙方支付货款，每逾期一天，甲方向乙方偿付欠款总额的1%的违约金；
2．乙方不能按合同工期完工的，每逾期一天，乙方向甲方支付总额5%的违约金。
五、 其它
1．本合同发生争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如协商不能解决争议的，则可向长沙市岳麓区人民法院提出诉讼；
2．本合同一式肆分，甲方执叁份，乙方执壹份具有同等法律效力。本合同经双方代表签字盖章后生效。
甲方（盖章）乙方（盖章） 签约代表： 签约代表：
日期： 年月日 日期： 年月日
免费论文网友情提示：本网站所有内容为共享上传提供，不涉及任何商业利益，本站对此不承担任何保证责任！
Copyright © www.csmayi.cn Corporation, All Rights Reserved 共享时代 共享你我他 版权所有